Условия оказания архитектурных, строительных и проектных услуг бюро «Династия Групп». ООО «Пайнвуд Хомс», ИНН 9715410587.
Исполнитель — ООО «Пайнвуд Хомс» (ИНН 9715410587, ОГРН 1217700593857), осуществляющее деятельность под брендом «Династия Групп». Заказчик — дееспособное физическое или юридическое лицо, принявшее условия настоящей Оферты. Услуги — архитектурное проектирование, строительство, инжиниринг, дизайн интерьеров и сопутствующие сервисы, предоставляемые Исполнителем. Договор — настоящая Оферта, принятая Заказчиком.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги в сфере архитектурного проектирования, строительства, инжиниринга и дизайна объектов недвижимости, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 1.2. Конкретный перечень, объём и стоимость услуг определяются в Техническом задании или Коммерческом предложении, подписанном Сторонами. 1.3. Настоящая Оферта является публичным договором в соответствии со ст. 435, ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
2.1. Акцептом настоящей Оферты является подписание Заказчиком Технического задания или Коммерческого предложения, либо оплата выставленного счёта. 2.2. С момента акцепта Договор считается заключённым и обязателен для обеих Сторон. 2.3. Переписка по электронной почте (private@dynasty-group.ru) имеет юридическую силу при наличии подтверждения от уполномоченного представителя Исполнителя.
3.1. Стоимость услуг определяется индивидуально и фиксируется в Коммерческом предложении или Договоре. 3.2. Оплата производится в рублях РФ в порядке и сроки, указанные в счёте или Договоре. 3.3. Исполнитель вправе изменять прайс-лист в одностороннем порядке; цена, согласованная в подписанном Коммерческом предложении, изменению не подлежит. 3.4. При авансовой системе оплаты размер аванса составляет от 30% до 50% стоимости услуг, если иное не согласовано Сторонами.
4.1. Сроки выполнения работ определяются Техническим заданием или Договором. 4.2. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика об обстоятельствах, влекущих изменение сроков, и согласовать новые сроки. 4.3. При просрочке по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Договора.
5.1. Исполнитель обязуется: выполнять работы в соответствии с утверждённым Техническим заданием; соблюдать конфиденциальность информации о Заказчике и объекте; своевременно информировать об изменениях в ходе работ. 5.2. Заказчик обязуется: предоставить необходимую исходную документацию и информацию; своевременно осуществлять платежи; принять выполненные работы в течение 10 рабочих дней с момента уведомления. 5.3. Заказчик вправе отказаться от Договора, уведомив Исполнителя за 10 рабочих дней и оплатив фактически выполненный объём работ.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором. 6.2. Исполнитель не несёт ответственности за недостатки, возникшие вследствие предоставления Заказчиком недостоверной или неполной информации. 6.3. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена стоимостью конкретного этапа работ, в ходе которого возник ущерб. 6.4. Споры разрешаются путём переговоров; при недостижении согласия — в Арбитражном суде г. Москвы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, запретительные меры государственных органов и т.п.), подтверждённых документально. 7.2. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 рабочих дней.
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, ставшей им известной в ходе исполнения Договора, в том числе сведений об объекте, адресе, технических решениях и персональных данных. 8.2. Передача такой информации третьим лицам возможна только с письменного согласия другой Стороны или по требованию уполномоченных государственных органов.
9.1. Заполняя заявки и подписывая документы, Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещённой на dynasty-group.ru/residence/privacy. 9.2. Оператором персональных данных является ООО «Пайнвуд Хомс», зарегистрированное в реестре РКН (уведомление № 8086032). Данные обрабатываются и хранятся исключительно на территории РФ.
10.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её публикации на сайте dynasty-group.ru и действует до её отзыва Исполнителем. 10.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия Оферты; новая редакция вступает в силу с момента публикации и не затрагивает ранее заключённые договоры.
ООО «Пайнвуд Хомс» · ИНН 9715410587 · ОГРН 1217700593857 · Юридический адрес: 127224, г. Москва, ул. Широкая, д. 30, оф. 359 · Электронная почта: private@dynasty-group.ru · Телефон: +7 (495) 156-37-02
